Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Договір підряда

Зміст

1. Поняття та види договору підряду……………………………………3

2. Елементи договору підряду………………………………….……….6

3. Зміст договору підряду……………………………………………….13

4. Відповідальність за порушення договору підряду………………..18

Література………………………………………………………………..19

Додаток А

1. Поняття та види договору підряду

Договір підряду - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Цивільний кодекс визначає поспіль як договір, в силу якого одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням іншої сторони (замовника) певну роботу й здати її результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи й оплатити його (ст. 702 ЦК).

Часто виникає необхідність розмежування підряду і трудового договору. Їх подібність пояснюється тим, що обидва договори охоплюють правовим регулюванням процес праці. Основна відмінність між ними в тому, що за договором підряду задоволення інтересу замовника забезпечується результатом роботи підрядчика, по трудовому ж договору інтерес підприємця полягає у виконанні працівником певної трудової функції, характеризується спеціальністю, кваліфікацією і посадою. Іншими словами, основний акцент у регулюванні трудових відносин робиться на регламентацію процесу праці, в той час як в підряд він зміщений на регламентацію досягнень і передачі результату праці замовнику.

Похідним є ознака підпорядкування працівника правилами внутрішнього трудового розпорядку або іншого впорядкування його діяльності з боку роботодавця Підрядник само як самостійно господарюючий суб'єкт не залежить від замовника при визначенні способу виконання замовлення і досягнення результату. Крім того, для підряду характерно то що підрядчик виконує роботу з власних матеріалів своїми силами і засобами, тобто своїм коштом, ризикує не одержати винагороду за виконану роботу при випадковій загибелі або ушкодженні її результату, тобто за свій ризик, а за трудовим договором працівнику винагорода повинна бути виплачено, навіть якщо виконана їм робота не привела ні до якого позитивного результату, тому що оплаті, хоча б і в мінімальному розмірі, підлягає сам процес виконання роботи. Нарешті, всі створені працівником з трудовим договором речі належать його роботодавцю. Речі ж, створені за договору підряду, до моменту їхньої передачі замовнику належать на праві власності підрядчику.

Таким чином, конститутивний ознаки зобов'язання, встановленого договором підряду, такі:

Підрядчик виконує роботу за завданням замовника з метою задоволення тих чи інших індивідуальних запитів і вимог замовника.

Підрядник зобов'язується виконати певну роботу, результатом якої є створення нової речі або відновлення, поліпшення, зміна вже існуючої речі.

Річ, створена за договором підряду, належить на праві власності підрядчику до моменту прийняття виконаної роботи замовником.

Підрядник самостійний у виборі засобів і способів досягнення обумовленого договором результату.

Підрядник зобов'язується виконувати роботу за свій ризик, т. тобто він виконує роботу своїм коштом і може одержати винагороду тільки в тому випадку, якщо в ході виконання роботи він досягає обумовленого договором результату.

Підрядчик виконує роботу за винагороду, право на отримання якого в нього виникає по виконанню і здачі, як правило, усієї роботи замовнику, крім випадків, встановлених законом або договором.

Останній ознака зумовлений характером регульованих цивільним правом майнових відносин як товарно-грошових. Якщо робота виконується безоплатно, то правове регулювання взаємовідносин сторін обмежується лише визначенням юридичної долі виготовленої речі. Вирішення питання, кому належить результат безоплатної роботи, залежить від того, з чиєї матеріалу дана річ виготовлена. Зобов'язальне-правових відносин підряду між виробником речі і власником матеріалу в розглянутій ситуації не виникає. У той же час, оскільки в даному випадку має місце звільнення від майнової обов'язки (від обов'язку сплатити винагороду за виконану роботу), зазначені відносини підпадають під дію норм про дарування (див., наприклад, ст. 572 і 580 ЦК).

Зазначені ознаки зумовлюють характеристику договору підряду як консенсуального, возмездного і взаємного.

На відміну від інших консенсуальних договорів, поспіль не може бути виконаний безпосередньо в момент укладання договору, оскільки для досягнення необхідного результату необхідно витратити певний час на виконання роботи. Консенсусна характер договору зберігається і в разі, якщо підрядчик приступає до виконання роботи негайно після укладення договору або виконує роботу в присутності замовника. Виконанню роботи, виконання обов'язку підрядника завжди передує висновок договору, яким і визначається, що саме потрібно зробити.

Диференціація підрядних відносин на окремі види і підвиди залежить від характеру виконуваної підрядником роботи і її результату. Так, залежно від результату роботи підрядника можна диференціювати підрядні відносини на зобов'язання, спрямовані на виготовлення нових речей, і зобов'язання, спрямовані на відновлення, зміна або поліпшення споживчих властивостей вже наявних речей (ст. 703 ЦК). У зв'язку з цим доцільно договори, спрямовані на створення речей, іменувати власне договорами підряду, а договори, спрямовані на зміну споживчих властивостей речей, - договорами на виконання робіт.

Найбільш істотними для правового регулювання є такі різновиди договору підряду, які отримали в законодавстві щодо самостійне вираження. У п. 2 ст. 702 ГК названі такі окремі види договору підряду, як побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб. Виділення зазначених різновидів договору підряду пов'язано з особливостями застосування до них загальних положень про підряд. Вони застосовуються лише у випадку, якщо правилами ГК про окремі різновиди договору підряду не передбачено інші правила, ніж ті, що містяться в загальних положеннях про підряд. Крім того, спеціальним правовим режимом підкоряються договори, укладені громадянами для цілей споживання, і договори підряду на виконання робіт для державних потреб. До вказаних різновидів підряду, крім загальних норм про договори підряду, передбачених ЦК, застосовується відповідно до законодавства про захист прав споживачів і про поставки товарів та виконання робіт для державних потреб.

2. Елементи договору підряду

Сторони у договорі підряду - замовник і підрядник. Замовником є сторона, яка доручає іншій стороні виконання певної роботи, а підрядником - сторона, що зобов'язується виконати роботу. І замовником, і підрядником можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи.

Виступаючи замовниками за договором підряду, і громадяни, та юридичні особи, як правило, замовляють виконання лише таких робіт, які необхідні для задоволення їхніх власних запитів і потреб. Однак сформована господарська практика показує, що в ряді випадків виконання функцій замовника досить обтяжливо. Доцільно тому діяльність так званих професійних замовників, які за договором з громадянами та організаціями приймають на себе виконання функцій замовника по зведення будинків, споруд чи виконання інших робіт для третіх осіб. Здійснення функцій замовника для треті особи є різновидом підприємницької діяльності, яка повинна здійснюватися відповідно до встановлених законодавством вимогами, зокрема отриманням необхідних дозволів (ліцензій).

Громадяни мають право брати на себе виконання робіт, лише будучи цілком дієздатними, в тому числі і в результаті емансипації (ст. 27 ЦК). Якщо діяльність громадянина носить не разовий, а постійний характер, він повинен мати патент (ліцензію) на право здійснення індивідуального трудової діяльності.

Здійснення функцій підрядчика юридичною особою залежить від того, якою правоздатністю дана юридична особа наділяється - загальною або спеціальною. Якщо юридична особа наділена загальною правоздатністю, то в принципі вона може займатися будь-якою господарською діяльністю, а тим самим і виступати в якості підрядчика. При цьому, однак, варто пам'ятати, що для заняття багатьма видами зазначеної діяльності (наприклад, в області проектних та вишукувальних робіт) необхідне отримання ліцензії. Якщо ж юридична особа наділена лише спеціальною правоздатністю, то воно може виконувати функції підрядника у відповідності з тими видами діяльності, які передбачені в його статуті чи що відноситься до нього положенні, що особливо важливо враховувати, коли ми маємо справу з некомерційними організаціями.

Підрядчик при виконанні робіт має право залучати інших осіб, передоручаючи їм виконання частини робіт. Юридичні особи широко залучають до виконання робіт спеціалізовані підрядні організації, особливо в таких сферах діяльності, які вимагають спеціального ліцензування, наприклад виконання проектних робіт, прокладка засобів зв'язку, інженерних споруд і т. п. У цьому випадку підрядчик стає генеральним підрядником, а притягнуте їм особа - субпідрядником (ст. 706 ЦК). При побудові договірних зв'язків за принципом генерального підряду право підрядчика залучати до виконання робіт субпідрядників не вимагає спеціального закріплення в законі або договорі. Для залучення генеральним підрядчиком субпідрядників не потрібна і згода замовника, оскільки ризик виконання всіх робіт несе генеральний підрядчик. Участь субпідрядника не допускається тільки у випадку, коли з закону або договору випливає обов'язок підрядчика особисто виконати передбачену договором роботу. У подібних випадках залучення третіх осіб до виконання роботи неприпустимо. Якщо в порушення цього правила підрядчик, зобов'язаний особисто виконати роботу, залучить до її виконання третя особа, він буде нести перед замовником відповідальність за збитки, викликані участю субпідрядника у виконанні договору (п. 2 ст. 706 ЦК).

При генеральний підряд відповідальність перед замовником за виконання всієї роботи, в тому числі і виконуваної субпідрядниками, несе генеральний підрядчик. Прямих правових зв'язків між замовником та субпідрядником не встановлюється, оскільки у взаємовідносинах з субпідрядниками функції замовника здійснює генеральний підрядник. Однак у договорах, укладених генеральним підрядником як із замовником, так і з субпідрядниками, може бути передбачена можливість пред'явлення замовником будь-яких вимог безпосередньо до субпідряднику та субпідрядником до замовника (п. 3 ст. 706 ЦК). Поряд з побудовою відносин між замовником і підрядником за принципом генерального підряду можлива участь у виконанні робіт декількох осіб, тобто множинність осіб на стороні підрядника (ст. 707 ЦК).

Оскільки правило про множинність осіб на стороні підрядника припускає інше розподіл обов'язків і відповідальності, ніж при генеральний підряд, то одночасне застосування цих правил або їх поєднання неможливо. Щоб уникнути конкуренції норм слід виходити з того, що загальним правилом є принцип генерального підряду. Так, якщо замовником укладено договір з підрядником на виконання всієї роботи, то залучення інших підрядників замовник може здійснити тільки з дотриманням прав генерального підрядника (п. 4 ст. 706 ЦК). Отже, множинність осіб на стороні підрядника може виникнути або при одночасному укладенні договору з окремими підрядниками на виконання самостійних робіт, об'єднаних неподільність результату, або в самому договорі підряду вже закладена множинність на стороні підрядчика.

Предметом договору підряду є результат виконаної роботи. Залежно від завдання замовника і виду робіт результат може виражатися в створенні нової речі або у відновленні, поліпшення або іншому зміну вже існуючих речей (ст. 703 ЦК). Наприклад, натирання паркету, прання білизни, ремонт магнітофона направлені на відновлення і підтримання споживчих властивостей вже існуючих речей. Поряд з розглянутими формами вираження результату роботи підрядника є такі види робіт, в яких діяльність підрядника спрямована безпосередньо на людину, наприклад послуги перукаря, масажиста. Відносинам підряду відповідає такий результат роботи, який, по-перше, може існувати окремо від виконавця роботи, а по-друге, може бути гарантиваний виконавцем: зроблена зачіска, манікюр і т. п. При відсутності якого-небудь з названих ознак правова форма договору підряду для регулювання зазначених відносин неприйнятна.

Форма договору підряду повинна відповідати загальним правилам про форму угод (ст. 158-161 ЦК). Найбільш поширена проста письмова форма, що пояснюється в числі іншого також і необхідністю додати підрядним відносин більшу стабільність, враховуючи їх, як правило, триваючий характер.

Важливість визначення терміну в договорі підряду не викликає сумнівів, оскільки замовник зацікавлений у виконанні свого замовлення не взагалі, а до певного терміну. У договорі підряду прийнято розрізняти момент початку та закінчення виконання роботи, а також проміжні терміни, наприклад термін примірки в договорі підряду на індивідуальне пошиття верхнього одягу. У Відповідно до ч. 1 ст. 708 ЦК у договорі підряду мають бути вказані початковий і кінцевий строки виконання роботи.

Тривалість строку визначається угодою між замовником і підрядником. Яких-небудь спеціальних вимог закону про максимальному або мінімальному термін виконання робіт не існує. Зустрічаються іноді в підзаконних нормативних актах граничні терміни виконання замовлень, наприклад при побутовому обслуговуванні, не тягнуть юридичних наслідків ні для замовника, ні для підрядника, якщо вони не відтворені в договорі з конкретним замовником. Як правило, на визначення терміну закінчення роботи істотний вплив має позиція підрядника, оскільки йому необхідно спланувати роботу таким чином, щоб якісно виконати роботу відповідно до завдання замовника. Крім того, існують і цілком об'єктивні обставини, наприклад вимоги технології виконання роботи, що впливають на визначення терміну закінчення роботи. У той же час при визначенні в договорі термінів виконання робіт сторони не пов'язані будь-якими нормативними приписами і вправі встановлювати терміни, грунтуючись лише на обліку своїх взаємних інтересів.

З моменту укладання договору зафіксовані в ньому терміни стають обов'язковими для обох сторін, їх зміна може бути вироблено тільки у випадках і в порядку, передбачених договором (п. 2 ст. 708 ЦК). Якщо сторони не встановили у договорі термін прийняття роботи, то замовник зобов'язаний прийняти роботу негайно після повідомлення підрядника про її готовності.

У підрядних зобов'язання застосовуються загальні правила про дострокове виконання зобов'язань (ст. 315 ЦК).

Невиконання роботи до обумовленого договором терміну, так само як і неприйняття замовником виконаної роботи в строк є порушенням зобов'язання, що має назву простроченням. Поряд із загальними правилами, передбаченими ст. 406 ЦК, на випадок прострочення замовника в законі встановлені спеціальні правила. Так, при простроченні замовником прийняття виконаної роботи підрядник зберігає право на отримання винагороди навіть у випадку загибелі результату виконаної роботи - ризик підрядника переходить на замовника (п. 7 ст. 720 ЦК). Спеціальне правило встановлено на випадок нез'явлення замовника за одержанням речі, тобто ухилення замовника від прийняття виконаної роботи. Підрядник має право після закінчення місяця з дня, коли згідно з договором результат роботи повинен був бути переданий замовнику, і за умови подальшого дворазового попередження замовника продати результат роботи, а виручену суму внести на ім'я замовника у депозит, утримавши при цьому всі належні підряднику платежі (п. 6 ст. 720 ЦК).

У більшості випадків основне значення для замовника має термін закінчення роботи. Так, при порушенні кінцевого терміну виконання роботи настають загальні наслідки прострочення виконання, передбачені п. 2 ст. 405 ЦК.

Ціною в договорі підряду є грошова сума, яку замовник зобов'язується сплатити підряднику за виконання роботи. Ціна визначається угодою сторін шляхом зазначення в договорі конкретної суми або способу її визначення. Якщо ні те ні інше договором підряду не передбачено, ціна визначається відповідно до правила п. 3 ст. 424 ЦК. У як ціни в договорі підряду може виступати не тільки грошова сума, але й інше зустрічне надання в натуральній або іншій формі (п. 1 ст. 423 ЦК).

У тих випадках, коли підрядником виступає державна або інша організація, для якої прейскурантами або тарифами встановлені певні розцінки на виконувані нею роботи, то при укладанні договору підрядчик зобов'язаний керуватися цими розцінками. Замовник може або погодитися з розцінками, що діють у підрядника, або відмовитися від укладення договору з даними підрядником. Подібна ситуація має місце і тоді, коли відповідним органом кооперативної або громадської організації затверджені прейскуранти або тарифи або прийнято рішення керуватися розцінками, встановленими компетентними органами для державних організацій.

Ціна в договорі підряду складається з винагороди, що сплачується підряднику за виконану роботу, і компенсації витрат підрядника. До витрат підрядника відносяться вартість матеріалу і обладнання, а також вартість послуг, що надаються підряднику третіми особами. Ціна в договорі підряду і ціна речі, виготовленої за договором підряду, не завжди збігаються, оскільки в ціну речі, крім витрат підрядника та його винагороди (ціни договору підряду), включаються витрати замовника: вартість матеріалів, робіт і послуг, виконаних іншими особами.

Якщо для досягнення результату підрядник зобов'язаний виконати комплекс робіт, значних за обсягом і складності, ціна визначається шляхом складання кошторису. Оскільки ціна є результатом угоди сторін, то не буде мати значення кошторис, складена тільки однією стороною. Пункт 3 ст. 709 ЦК спеціально підкреслює, що кошторис, складений підрядником, буде мати юридичну силу і стане частиною договору лише з моменту підтвердження її замовником.

На виконання робіт може бути складена тверда або приблизний кошторис. Якщо є всі вихідні дані, визначені всі необхідні види робіт, то складається тверда кошторис, відступи від якої ні в бік збільшення, ні в бік зменшення не допускаються. За загальним правилом, кошторис, передбачена договором підряду, є твердою. Кошторис вважається приблизної тільки за наявності спеціальної вказівки про це в договорі (п. 4 ст. 709 ЦК).

Приблизний кошторис складається в тих випадках, коли заздалегідь неможливо визначити перелік всіх необхідних робіт. У міру виконання роботи приблизний кошторис уточнюється й Розрахунки проводяться по фактично виробленим підрядником витрат, але тільки якщо немає значного перевищення приблизного кошторису. Можливість збільшення ціни допускається у випадку, якщо виникла необхідність у проведенні додаткових робіт, не передбачених приблизної кошторисом. Збільшення ціни з інших підстав не допускається. Так, зростання витрат підрядника внаслідок зміни цін на матеріали, зміни кон'юнктури ринку, правил оподаткування не можуть розглядатися як обставини, що викликають необхідність перевищення ціни, визначеної приблизно.

Законом не встановлено будь-якої кількісний показник, який свідчить про значне перевищення приблизного кошторису. У кожному конкретному випадку це визначається на основі ряду факторів, що включають вартість робіт, розмір витрат і т. п. Юридичне значення перевищення приблизної кошторису полягає в тому, що при значному перевищенні замовник має право відмовитися від договору, сплативши при цьому підряднику ціну за виконану частину роботи. Здійсненню цього права замовника передує обов'язок підрядника своєчасно попередити замовника про необхідності значно перевищити приблизний кошторис. Невиконання зазначеного обов'язку позбавляє підрядника права на відшкодування надкошторисних витрат (п. 5 ст. 709 ЦК).

Тверда кошторис, за загальним правилом, не підлягає зміни навіть тоді, коли в момент укладення договору виключалася можливість передбачити повний обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних для цього витрат. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи збільшення ціни, твердо визначеної договором. Однак при істотному зростанні вартості матеріалів та обладнання, що надаються підрядником, а також надаються йому третіми особами послуг, які при укладанні договору неможливо було передбачити, жорсткість правила про тверду ціну підривала б принцип свободи договору: підрядник не вступив би в договірні відносини, якщо б міг передбачити подібні зміни вартості матеріалів, робіт, послуг. Пункт 6 ст. 709 ЦК надає підряднику право в описаній вище ситуації вимагати збільшення встановленої ціни. Якщо замовник відмовиться від збільшення ціни, то відповідно до принципу свободи договору підрядник має право вимагати розірвання договору (ст. 451 ЦК).

3. Зміст договору підряду

Права та обов'язки сторін у договорі підряду носять взаємний характер, тобто прав однієї сторони відповідають обов'язки іншої. Тому розгляд прав і обов'язків сторін може бути зведено до аналізу обов'язків кожної з них.

Підрядник зобов'язаний за свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів. У легальному визначенні договору підряду міститься ряд вимог, що конкретизують основний обов'язок підрядчика по виконанню роботи.

Робота повинна бути виконана за завданням замовника, т. тобто у відповідності з тими вимогами, які замовник визначив в договорі, технічному завданні, що додається до договору, або квитанції в договорі побутового підряду.

Підрядник зобов'язаний виконати роботу доброякісно, т. тобто без недоліків, які роблять використання виготовленої речі за призначенням непридатним, а також у точній відповідності із завданням замовника. Так, відступ підрядником від обумовленого договором фасону плаття або пальто, зовнішнього вигляду, оформлення або розміру меблів або вдома, хоча і не перешкоджає використання результату роботи за призначенням, є порушенням завдання замовника, а отже, і договору. Однак завдання замовника у питаннях, стосуються придатності і міцності роботи, не слід абсолютизувати. Презюміруется, що підрядник, на відміну від замовника, є фахівцем в дорученій йому справі. Тому на підрядника покладається особливий обов'язок своєчасно попередити замовника про те, що дотримання вказівок останнього загрожує міцності або придатності виконуваної роботи (п. 1 ст. 716 ЦК). Якщо замовник не змінить вказівок про спосіб виконання роботи у відповідний строк, підрядник має право відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, заподіяних припиненням договору (п. 3 ст. 716 ЦК).

Поряд з вимогами, що містяться в договорі, робота, яка виконується підрядником, має відповідати вимогам ГОСТу, ТУ чи інший нормативно-технічної документації, а за відсутності такої - зазвичай пропонованим вимогам (ст. 721 ЦК).

Робота повинна виконуватися з матеріалу підрядника та його засобами, якщо інше не встановлено законом або договором (п. 1 ст. 704 ЦК). З огляду на диспозитивність даної норми, закон передбачає різні правила в залежності від того, з чиєї матеріалу робота виконується.

При виконанні підрядником роботи зі свого матеріалу він несе відповідальність за доброякісність використовуваного матеріалу точно так само, як і продавець при продажу товарів неналежної якості (п. 5 ст. 723 ЦК). Якщо ж робота виконується з матеріалу замовника, то на підрядника покладається обов'язок економного, дбайливого його витрачання, він несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а за виконання всієї роботи зобов'язаний подати звіт про використання матеріалів і повернути замовнику залишок матеріалу (п. 1 ст. 713 ЦК). Як фахівець, підрядчик зобов'язаний своєчасно попередити замовника про непридатність або недоброякісності наданого ним матеріалу (п. 1 ст. 716 ЦК). Законом встановлено, що підрядчик зобов'язаний перевірити доброякісність що надається замовником матеріалу при його прийманні. Якщо підрядник не заявив при належній приймання про недоброякісності матеріалу, то право на одержання винагороди у разі непридатності результату робіт до використання внаслідок недоліків матеріалу він не втратить, лише довівши, що недоліки матеріалу не могли бути ним виявлені при належній прийманні матеріалу (пп. 2, 3 ст. 713 ЦК).

Підрядник зобов'язаний вжити всіх заходів до забезпечення збереження довіреного йому замовником майна і несе відповідальність за всяке упущення, що спричинило його втрату або пошкодження (ст. 714 ЦК). Підрядник несе відповідальність за збереження не тільки переданого йому замовником матеріалу, а й іншого майна замовника, наданого для його ремонту, поліпшення або виконання іншої роботи. Підрядник не несе відповідальності за випадкову загибель майна замовника, оскільки відповідає тільки за свої упущення. За загальним правилом він зобов'язаний піклуватися про майно замовника, як і про своє власне, дотримуючись звичайні запобіжні заходи. Однак договором може бути передбачена і спеціальний обов'язок підрядника дотримуватися будь-які додаткові вимоги замовника, що стосуються охорони його майна. Приймаючи від замовника матеріал, підрядчик зобов'язаний виконати певні вимоги. Вони різняться в залежності від того, хто є замовником: громадянин або організація. Так, при виконанні роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника підрядник зобов'язаний вказати у квитанції, видається замовнику, точне найменування, опис матеріалу і його оцінку за згодою сторін (ст. 734 ЦК). У тому ж порядку здійснюється оцінка здаються замовником виробів для виконання ремонтних та інших робіт.

Ризик випадкової загибелі або псування матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона (п. 1 ст. 705 ЦК). При загибелі або псування матеріалу внаслідок випадку або непереборної сили або інших обставин, за які ні замовник, ні підрядник не відповідають, що виникли в результаті втрати або псування матеріалу збитки відносяться на рахунок власника матеріалу або іншого використовуваного майна.

Основні обов'язки замовника полягають у сплаті винагороди підрядчику і прийняття виконаної роботи. Обидві обов'язки тісно пов'язані, оскільки, за загальним правилом, замовник зобов'язаний оплатити виконану роботу зі здачі всієї роботи підрядником. Законом або договором може бути передбачений і інший порядок виплати винагороди. Інтересам замовника найбільш відповідає оплата роботи з її виконання в цілому. Однак це правило, передбачене п. 1 ст. 711 ЦК, є диспозитивним. Замовник може оплатити роботу повністю при укладенні договору або виплатити аванс, зробивши остаточний розрахунок по здачі всієї роботи в цілому. Підрядник ж вправі вимагати виплати винагороди при укладанні договору або авансу тільки у випадках і розмірі, передбачених законом або договором підряду (п. 2 ст. 711 ЦК).

Інтереси підрядника в отриманні передбаченої договором ціни захищаються шляхом надання йому права на утримання як результату роботи, так і майна, що належить замовнику і переданого підряднику для виконання робіт, аж до сплати замовником відповідних сум (ст. 712 ЦК).

При прийнятті виконаної роботи замовник зобов'язаний оглянути її і при виявленні явних відступів від умов договору погіршили роботу, або інших недоліків у роботі негайно заявити про це підряднику. Про недоліки, які не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, замовник зобов'язаний заявити підряднику негайно після їх виявлення. При невиконання цього правила замовник втрачає право у подальшому посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її приймання (пп. 2, 3 ст. 720 ЦК). Замовник, що виявив після прийняття роботи відступи у ній від договору підряду або інші недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки), зобов'язаний підрядника сповістити про це в?? азумний строк за їх виявлення (п. 4 ст. 720 ЦК).

Чинним законодавством на підрядника покладається додатковий обов'язок по передачі замовнику інформації, що стосується експлуатації або іншого використання предмета договору підряду (ст. 726 ЦК). Ще одна норма про передачу інформації спрямована на охорону комерційної таємниці, що стала відома сторонам при виконанні договору підряду (ст. 727 ЦК). Сторонам договору підряду не потрібне тепер спеціально передбачати в договорі умови про захист комерційної таємниці, оскільки це є імперативним вимогою закону. Сторони повинні лише передбачити порядок і умови користування отриманою інформацією, якщо вважатимуть це за необхідне.